Образец № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ |
|
по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки |
|
Подписаният/ата ……………………………………………………………………….. |
|
(трите имена) |
|
данни по документ за самоличност …………………………………………………… |
|
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) |
|
в качеството си на ……………………… на …………………………………………………………. |
|
(длъжност) (наименование на участника) |
|
|
|
|
|
ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ ГУМИ ЗА ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ, ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СТРОИТЕЛНО – ПЪТНИ МАШИНИ, КАКТО И УСЛУГИ ПО МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ГУМИ В РАБОТНИ, ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ” |
|
ДЕКЛАРИРАМ, че: |
|
В качеството си на лице по чл.54, ал.2 ЗОП: а) не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; |
|
б) не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление, аналогично на тези по б. „а“, в друга държава членка или трета страна; в) не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. |
|
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни. |
|
Дата |
............................/ ............................/ ............................ |
Име и фамилия |
.......................................................................................... |
Подпис |
........................................................................................... |
Забележка:
Лица по чл.54, ал.2 ЗОП са, както следва:
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива- когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП.;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
-----------------------------------------------------------------------
Образец № 5 |
|
ДЕКЛАРАЦИЯ |
|
Подписаният/ата ………………………………….……………………………………….. |
|
(трите имена) |
|
данни по документ за самоличност ……………….………………………………………… |
|
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) |
|
в качеството си на ……………………… на ………………………………………………………. |
|
(длъжност) (наименование на участника) |
|
ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ ГУМИ ЗА ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ, ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СТРОИТЕЛНО – ПЪТНИ МАШИНИ, КАКТО И УСЛУГИ ПО МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ГУМИ В РАБОТНИ, ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ” |
|
ДЕКЛАРИРАМ, че: |
|
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. |
|
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни. |
|
Дата |
............................/ ............................/ ............................ |
Име и фамилия |
.......................................................................................... |
Подпис |
........................................................................................... |
Декларация се подписва само от лицето, което може самостоятелно да представлява участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в официален превод.
----------------------------------------------------------------------------------
Обазец 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я *
за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
Долуподписаният/ната ……………….............................................................................................................
с лична карта № ................................., издадена на .......................... от ............................................ с ЕГН......................................, в качеството ми на …………………………………………….на ………………………………………………..,
вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК............................, със седалище ................................и адрес на управление.................................., Булстат............................., тел.................................., факс..................................... - участник в обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ ГУМИ ЗА ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ, ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СТРОИТЕЛНО – ПЪТНИ МАШИНИ, КАКТО И УСЛУГИ ПО МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ГУМИ В РАБОТНИ, ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Съм запознат с условията на поръчката, документацията и клаузите на приложения проект на договор за обществената поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ ГУМИ ЗА ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ, ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СТРОИТЕЛНО – ПЪТНИ МАШИНИ, КАКТО И УСЛУГИ ПО МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ГУМИ В РАБОТНИ, ПОЧИВНИ ИПРАЗНИЧНИ ДНИ”
и съм съгласен със същите.
В случай, че бъда определен за изпълнител на обществената поръчка ще сключа договор по приложения в документацията образец в законоустановения срок.
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
.....................................г. Декларатор:
...................................... (подпис и печат)
Декларацията се подписва от лицето/лицата, което/които управлява (т) и представлява (т) участник.
----------------------------------------------------------------------------------
Образец 7
ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВА ОФЕРТА И СПЕЦИФИКАЦИЯ
за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ ГУМИ ЗА ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ, ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СТРОИТЕЛНО – ПЪТНИ МАШИНИ, КАКТО И УСЛУГИ ПО МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ГУМИ В РАБОТНИ, ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ”
От .........................................................................................................................
(име на ФЛ/ наименование на фирмата за ЮЛ и ЕТ)
с адрес/седалище и адрес на управление: ..........................................................
ЕГН/ЕИК ........................................,
представлявано от .................................................................................................
в качеството му на ................................................................................................
(управител, пълномощник)
телефон: ................................., факс: ................................,
ел. поща: ..............................................................................................................
адрес за контакти и кореспонденция:................................................................
...............................................................................................................................
І. ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНИ ЗА ДОСТАВКА НА ГУМИ:
Забележка: За първите четири позиции участниците оферират цени за летни и зимни гуми
№ по ред |
Размер |
Вид/марка МПС |
Външна гума брой |
Външна гума /ед.цена/лв. без ДДС |
Вътрешна гума ед.цена/лв. без ДДС |
Пояс
/ед.цена/лв. без ДДС |
1. |
135/80/12 зимни/летни |
Пиаджо |
4 бр. |
|
|
|
2. |
165/70/13 зимни/летни |
Пежо |
4 бр. |
|
|
|
3. |
195/70/14 зимни/летни |
Ситроен |
4 бр. |
|
|
|
4. |
195/70/15 зимни/летни |
Форд транзит |
6 бр. |
|
|
|
5. |
8,25/20 |
Газ 53 |
20 бр. |
|
|
|
6. |
9,00/20 |
Зил, Камаз, Ифа |
20 бр. |
|
|
|
7. |
1100/20 |
Шкода |
10 бр. |
|
|
|
8. |
11/22,5 |
Ивеко |
10 бр. |
|
|
|
9. |
12/22,5 |
Мерцедес |
6 бр. |
|
|
|
10. |
315/70/22,5 |
Мерцедес |
10 бр. |
|
|
|
11. |
245/70/19.5 |
Автобус |
4 бр. |
|
|
|
12. |
370/508 |
Автогрейдер |
2 бр. |
|
|
|
13. |
14/24 |
Фадрома |
2 бр. |
|
|
|
14. |
205/70/15 |
Киа |
4 бр. |
|
|
|
ІІ. ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО МОНТАЖ/ ДЕМОНТАЖ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ІІІ. Гаранционен срок на предлаганите гуми ……………………………………………..........................................................
ІV. Срок на доставка на гумите: ......................................................................
V. Срок за монтаж/ демонтаж на гуми ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПОДПИС И ПЕЧАТ:
-------------------------------------------------------------------------------------------
Днес, .........................2016г., в гр.Благоевград, на основание чл.20, ал.3 от ЗОП, чл. 194, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 112, ал.1 от ЗОП, между между:
„Биострой” ЕООД, със седалище гр.Благоевград и адрес на управление: ул.„Скаптопара” № 12, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 101004999, представлявано от инж. Васил Борисов Бачев - Управител, тел.: 073/ 88 42 45, факс: 073/ 89 32 44, e-mail: biostroi@abv.bg, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
.............................................................................................................................................................................................................................., наричано за краткост ДОСТАВЧИК,
се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да доставя летни и зимни гуми за леки и лекотоварни автомобили, товарни автомобили и пътностроително машини, наричани по-нататък в договора „стоки” по номенклатура, брой и цени, посочени в Приложение 1, която е неразделна негова част.
Чл.2. ДОСТАВЧИКЪТ приема да извършва услугите монтаж/ демонтаж на гуми в работни, почивни и празнични дни в собствената (наета) на Изпълнителя база, находяща се на територията на гр.Благоевград по цени, посочени в Приложение 1, която е неразделна част от настоящия договор.
II. УСЛОВИЯ И СРОК НА ДОСТАВКА И МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ
Чл.3. Доставките ще се извършват съгласно посочените в Приложение 1 ориентировъчни количества.
Чл.4. (1) Доставката на гумите ще се извършва в срок до .........................от подадена от Възложителя заявка, а услугите по монтаж/демонтаж на гуми ще се извършва в срок от ..............часа, считано от момента на пристигане на автомобила в базата на Изпълнителя.
(2) Стоката, предмет на договора по чл.1 ще бъде доставяна със следната документация:
а/ оригинална фактура;
б/ Спедиционна бележка, съдържаща: номер на автомобила, датата на получаване, вида и количеството на гумите, извършен монтаж/демонтаж и подписа на получателя.
в/ гаранционна карта за доставените/монтираните гуми.
Чл.5. Количеството на стоките се определя в бройки.
Чл.4. Разходите по транспортиране на стоката до мястото на предаването и рискът от случайното ù погиване са за сметка на ДОСТАВЧИКА.
Чл.6. Собствеността на стоката, предмет на договора преминава от ДОСТАВЧИКА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на приемо-предавателния протокол (спедиционната бележка).
III. ЦЕНИ, ПЛАЩАНИЯ И НЕУСТОЙКИ
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на всяка извършена доставка, определена въз основа на посочените в „Приложение 1” единични цени на стоката и доставените количества. Плащането ще се извършва по банковата сметка на ДОСТАВЧИКА в български лева, в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ наличието на всички доставени стоки и издаването на фактура – оригинал.
Чл.8. Стойността на монтажа и демонтажа на гумите се определя по цени, посочени в „Приложение 1”. Плащането на услугите по монтаж/ демонтаж и ремонт на гуми ще се извършва по банковата сметка на ДОСТАВЧИКА в български лева, в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на издаването на фактура – оригинал.
Чл.9. При възникване на необходимост от доставка, респ. монтаж/демонтаж и ремонт на гуми, които не са включени в „Приложение 1” към договора, ДОСТАВЧИКА прави отстъпка от цената на гумите и необходимия ремонт в размер на 20 % съгл. действащ ценоразпис.
Чл.10. Банковата сметка на ДОСТАВЧИКА е: IBAN: ............................................................................................................................................
Чл.11. С подписване на настоящия договор ДОСТАВЧИКЪТ декларира, че за целия му срок на действие цените на стоките, предмет на доставките по него няма да се увеличават. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ поиска прекратяване на договора поради невъзможност да го изпълнява при договорените цени, то той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 600/шестотин/ лв.
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ДОСТАВЧИКА
Чл.12. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен:
Чл.12.1. Да съхранява стоките в собствената си база и да ги доставя франко собствената му или наета база, находяща се в гр.Благоевград по вид, количества и цени, съгласно „Приложение 1” неразделна част от настоящия договор.
Чл.12.2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да осигури транспортиране на стоките при заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ франко ПТБ с. Мощанец.
Чл.13. Доставена стока, които не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ заменя в рамките на седем работни дни след деня на доставката.
Чл.14. Стока с производствен дефект открит по време на експлоатация ДОСТАВЧИКЪТ заменя с нова до седем дни след откриването и доказването му, че е такъв и ако стоката е в гаранционен срок.
Чл.15. ДОСТАВЧИКЪТ извършва услугите монтаж, демонтаж и ремонт на гуми в сервизна база, снабдена с необходимото техническо оборудване, която е собствена или наета.
Чл.16 (1) ДОСТАВЧИКЪТ извършва за своя сметка дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излезлите от употреба гуми, съгласно изискванията на чл.7, ал. 5 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да има сключен валиден договор за транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба гуми за целия срок на настоящия договор .
Чл.17. ДОСТАВЧИКЪТ има право да получи цената – стойността на извършената доставка и/или услуга при условията, уговорени в настоящия договор.
VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на ДОСТАВЧИКА за изпълнение на договора.
Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ДОСТАВЧИКА съответното възнаграждение за доставените стоки, при условията и в срока съгласно настоящия договор.
Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ДОСТАВЧИКЪТ се е отклонил от изискванията за доставка съгласно раздел ІІ от настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото количество стоки, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни своите задължения, произтичащи от договора.
Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ДОСТАВЧИКА да осъществи доставката и/или монтажа, демонтаж и ремонт на гуми в срок и без отклонения.
Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заявява видове стоки и услуги по ремонт на гуми, които не са включени в „Приложение 1” към договора, като същите стават част от предмета на договора. Всички останали клаузи от настоящия договор важат с пълна сила и по отношение на новите стоки.
Чл.23. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ достави стоки, с произход и качество различни от договореното и/или доставката не е придружена с необходимите документи по раздел ІІ от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:
а/ има право да върне незабавно доставените стоки с всички произтичащи от това неблагоприятни последици за ДОСТАВЧИКА;
б/ има право да прекрати едностранно договора в случай, че ДОСТАВЧИКЪТ достави повече от два пъти стоки, различни по произход и качество от договореното.
Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи на ДОСТАВЧИКА обезщетения и неустойки, ако през времето на действие на настоящия договор не заяви за доставка стоките, предмет на договора.
Чл.25. Гаранционният срок на стоките е ................................... от датата на закупуване на стоките, предмет на настоящия договор.
Чл.26. При неизпълнение на задълженията по настоящия Договор неизправната страна дължи на изправната неустойка, в размер на 0.5 % за всеки ден на 0.5 % за всеки ден забава, но не повече от 5% от дължимата сума.
Чл.27. ДОСТАВЧИКЪТ носи пълна отговорност за недоставена в срок стока, при което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пропуска ползи или е ответник по неизпълнени задължения в следствие забавена или недоставена от него в срок доставка заради забавата на ДОСТАВЧИКА.
Чл.28. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.
VIII. СРОК И ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.29. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните и се сключва за срок от 12 /осемнадесет/ месеца или до достигане на сумата от 69 000 лв. (шестдесет и девет хиляди лева) без ДДС.
Чл.30. Страните се задължават да спазват принципа на конфиденциалност по отношение на всякъкъв вид информация, станала им известна във връзка със сключването и изпълнението на настоящия договор.
Чл.31. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на този договор или свързани с документацията по него се уреждат чрез преговори между страните. При непостигане на съгласие споровете се решават по реда на българското законодателство. За всичко неупоменато в този договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон, ЗЗД и други нормативни актове.
Чл.32. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 116 от ЗОП.
Неразделна част от настоящия договор е „Приложение 1” – номенклатура
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:......................... ДОСТАВЧИК:........................................
/инж. В. Бачев – Управител на
„Биострой” ЕООД – Благоевград/
"БИОСТРОЙ" ЕООД Ви уведомява, че временно преустановява услугите: - предоставяне на контейнери за строителни отпадъци; - приемане на строителни отпадъци за депониране. При подновя..
Във връзка с извънредното положение и необходимостта от предприемане на мерки срещу разпространение на COVID-19 „Биострой“ ЕООД уведомява гражданите на град Благоевград, че с цел опазване на тяхното здраве..
БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители. „БИОСТРОЙ“ ЕООД започна изпълнението на дейностите по проект „Устойчиво ..